第十六條 發包人和承包人應當按中標價簽訂《建設工程施工合同》，合同應當對下列建設工程造價計價事項作出約定：

　　（一）工程合同價（包括總價和工程量清單綜合單價）；

　　（二）預付建設工程款的數額、支付時限以及抵扣方式；

　　（三）建設工程進度款的支付方式、數額以及支付時限；

　　（四）工程施工中發生變更時，工程價款的調整方法、索賠方式、支付時限要求以及金額支付方式；

　　（五）約定承擔風險的范圍、幅度以及超出約定范圍、幅度的調整辦法；

　　（六）工程竣工價款的結算、結算審核與支付方式、數額以及支付時限；

　　（七）工程質量保證（保修）金的數額、預扣方式以及支付時限；

　　（八）安全文明施工措施費用；

　　（九）施工工期以及工期提前或者延后的獎懲辦法；

　　（十）與履行合同、支付價款相關的擔保事項；

　　（十一）發生工程價款糾紛的解決方法；

　　（十二）雙方認為應當約定的其他工程造價計價事項。

　　發包人與承包人應當在合同簽訂之日起30日內按規定將合同副本報縣級以上人民政府建設行政主管部門備案。

　第十七條 國有投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的建設項目的工程結算和竣工決算審計，按照《陜西省國家建設項目審計辦法》執行。

　　建設工程竣工結算需審核的，建設單位可以委托具有相應資質的工程造價咨詢機構審核。審核成果應當報所在地設區的市級工程造價管理機構備案。

　　行業專業工程竣工結算審核成果報省行業工程造價管理機構備案。

　　第十八條 建設工程造價發生合同糾紛，可通過下列方式解決：

　　（一）由雙方當事人協商解決；

　　（二）提請工程造價管理機構進行調解；

　　（三）向有關仲裁機構申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

　　第四章 建設工程造價機構及人員管理

　　第十九條 從事建設工程造價咨詢、招標代理的機構，應當依法取得資質證書，并在其資質等級許可范圍內，從事建設工程造價咨詢、招標代理業務。

　　第二十條 本省建設工程造價咨詢、招標代理機構設立分支機構，應當向省人民政府建設行政主管部門備案。

　　外省建設工程造價咨詢、招標代理機構在本省從事相關業務活動，應當向省人民政府建設行政主管部門備案。

　　第二十一條 未取得造價工程師執業資格證書、注冊證書的人員，不得從事建設工程造價活動。

　　造價員從業管理按照有關規定執行。

　　第二十二條 建設工程造價咨詢、招標代理機構在建設工程造價計價活動中不得有下列行為：

　　（一）涂改、倒賣、出租、出借資質證書，或者以其他形式非法轉讓資質證書；

　　（二）超越資質等級范圍承接業務；

　　（三）同時接受招標人和投標人或者兩個以上投標人對同一建設工程項目的工程造價咨詢、招標代理業務；

　　（四）以給予回扣、惡意壓低收費等方式進行不正當競爭；

　　（五）轉包承接的工程造價咨詢、招標代理業務；